防雷工程合同范本（通用3篇）

防雷工程合同范本（通用3篇）

防雷工程合同范本 篇1

建设（发包）单位：X单位

施工（承包）单位：防雷技术有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双发就系统防雷工程的施工事项经协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1、1 工程名称：防雷工程。

1、2 工程地点：X企业内研发中心机房、实验中心机房、生产中心机房。

1、3 工程内容：研发中心机房系统防雷接地工程、实验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。

第二条 工程承包范围

2、1 承包方承担防雷工程的勘察设计、施工，并提供防雷工程中所需的全部防雷器件及有关辅助材料（见《预算清单》）。

第三条 防雷工程工期

3、1 承包人承包工程由年月束，工程结束后三天之内通知甲方验收。

第四条 防雷工程质量标准

4、1 防雷工程勘察设计和施工质量标准符合《建筑物防雷设计规范》（GB 50057—94：x年版）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343—）。

第五条 防雷工程验收

5、1 本工程的竣工验收可由甲方自行组织技术力量进行工程验收。也可由甲方邀请XX市专业机构进行工程合格验收（相关验收费用由甲方承当，乙方可负责免费为甲方联系专业机构）。

第六条 防雷工程造价

6、1 合同预算总价款。XX元人民币整（人民币大写：X元整），其中：主材费为X元人民币整，安装费用为X元人民币整，税金为X元人民币整。

第七条 拨款和结算方法

7、1 合同生效后3天内，发包人应向承包人支付工程总造价40%共计X元人民币作为定金（因承包方要购买主材料及辅料）。

7、2 所有材料进施工场地后、工程竣工之前甲方应支付乙方工程款30%共计X元人民币至乙方账户。

7、3 工程结束后甲方应在7个工作日内给预验收，验收合格后支付工程款20%共计X元人民币至乙方账户。并通知乙方开具税票。

7、4 剩余10%工程款共计X元人民币作为工程质量保证金，本工程安全有效运行一年后甲方必须及时支付给乙方。

第八条 双方责任

8、1 甲方提供质量、安全、工期要求，并提供施工用电、用水和施工场地。甲方在对工程验收时，发现乙方的防雷工程不合格，乙方必须立即无偿更换，直至达到甲方验收标准为止，由此给甲方造成的损失，由乙方承担。

8、2 甲方指派负责与承包人联系，对防雷器件及有关辅助材料进行验收，对防雷工程勘察设计、施工的质量、进度进行监督检查。

8、3 乙方指派负责与发包人联系，解决由承包人负责的各项事宜。

8、4 严格按照图纸或作法说明进行施工，按照约定的竣工日期或顺延的工期竣工。

8、5 乙方按施工图纸保质、保量按期完成全部工程的施工。施工除甲方应提供的材料外，其他所需器具、材料等费用由乙方自理，做好施工原始记录，汇集施工技术资料作为竣工文件移交甲方。乙方负责安全施工，若发生由乙方引起的安全事故等，全部由乙方负责。

第九条 质量保修范围和质量保证期

9、1 防雷工程交付之日起三年内，承包方提供的防雷器件（见清单附件）出现质量问题或因雷击产生损坏，由承包方免费负责维修或更换，三年之后，提供有偿维修服务。

9、2 本次防雷工程的防护范围包括：研发中心机房内设备防护、实验中心机房内设备防护、生产中心机房内设备防护。本防护范围内的所有受防雷保护设备实行全保，即受保护设备在五年之内出现受雷击而引起的设备损坏事件，由乙方承担设备损坏相应赔偿或维修。

9、3 工程未经交付，发包人已经实际予以使用的，由此发生的质量问题及其他一切法律责任，由发包人承担。

9、4 防雷工程中所使用的一切防雷器件，甲方不得擅自触摸、拆卸，否则责任自负。

9、5 防雷工程交付使用后，若甲方需要更换或增设防雷保护对象，必须事先通知乙方，办理相关手续后，方可实施，否则由此引起的一切后果由甲方自行承担。

第十条 违约责任

10、1 发包人违约责任

10、1、1 发包人未按照约定的时间和要求提供场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

10、1、2 因发包人的原因致使防雷工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

10、1、3 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察设计、施工条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照承包人实际消耗的工作量增付费用。

10、1、4 发包人未办理任何手续，擅自同意拆改建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由发包人负责并承担损失。

10、1、5 对约定的预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止勘察设计或施工作业，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

10、1、6 不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

10、2 承包人违约责任

10、2、1 因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

10、2、2 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并承担损失。

10、2、3 因承包人原因不能按照协议书约定的或顺延的竣工日期竣工的，承包人承担违约责任。

10、2、4 因承包人原因致使勘察设计和施工质量不合格的，承包人承担违约责任。

10、2、5 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的`结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付。

10、2、6不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

第十一条 合同的终止与解除

11、1 除本合同第九条（质量保修范围和质量保证期）外，发包人、承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

11、2 合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

11、3 发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

第十二条 争议或纠纷处理

12、1 本合同在履行期间，双方发生争议时，可采取协商解决或请有关部门

进行调解。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成而提起诉讼时，由承包人住所地人民法院管辖。

第十三条 附则

13、1 《预算清单》是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13、2 双方经协商签订的其他补充协议，均为本合同的附件。

13。3 本合同及《预算清单》一式份，双方各执份，双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：

委托代理人：

单位地址：

电话：

开户银行：

户名：

账号：

年月日 乙方（盖章）： 委托代理人： 单位地址： 电话： 开户银行： 户名： 账号： 年月日

防雷工程合同范本 篇2

甲方：______县气象局

乙方：______

为了更好地保证建筑物防雷工程部分符合技术规范，杜绝因防雷设施不合格而返工的现象，根据《重庆市雷电灾害防御管理办法》的规定，经甲、乙双方协商，约定如下：

一、甲方负责对乙方________项目进行防雷工程部分施工图设计审核和现场施工监审。

二、施工图设计审核需乙方提供施工图纸一套（施工图应有防雷设计平面图及相应说明），并填写申请表。甲方在乙方资料完备的情况下，一个工作日内完成审核、提出审查意见，符合要求的发给审核证书。

三、现场施工监审应分别在安装接地体和焊接引下线、安装接闪器时由乙方电话联系乙方到施工工地进行实地指导和分段测试，并填入相应报告表。此表是防雷工程验收的重要依据。预计施工监审时间为：________?。

四、根据重庆市物价局文件（渝价[_________]402号）规定，乙方应缴纳：

1、图纸设计审核费________元。（工程预算的________‰）

2、施工监审费________元。（每次________元）

两项费用总计________元（大写________万________仟________佰________?拾________元）。

五、甲方有责任对乙方提出的要求及时进行办理；乙方有义务提供准确的`资料，及时联系甲方，对甲方提出的问题及时整改。

六、以上条款，甲、乙双方如有违反，将按照《中华人民共和国气象法》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》的有关规定，给予处罚。

甲方联系电话：________________

（以下无正文）

甲方（签章）：______

乙方：______

______年______月______日

防雷工程合同范本 篇3

委托单位：(甲方)

施工单位：(乙方)

委托单位经审批建设项目的防雷工程，由施工单位承担施工。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国经济合同法》法规和地方有关防雷工程管理规定签订本合同共同遵守。

第一条：工程名称： 第二条：工程地点：

第三条：防雷项目的名称和内容：

根据工程清单及现场实际情况进行施工，达到有关标准，对甲方指定设备进行有效防雷保护。

第四条：本工程预算总价款人民币 5500 元，人民币大写： 伍仟伍佰元整。工程款支付方式：本工程施工前甲方支付50%工程款，工程竣工后，经甲、乙双方共同验收。通过后7日内支付合同款的45%，5%尾款待工程验收一年内付清。

第五条：施工工期：

工程开工日期：自工地具备施工条件后施工人员进驻工地，总工期预计 天。施工期间如发生不可抗拒的情况时，工期另行确定。

第六条：双方的主要责任

一、甲方责任

1、 办理开工有关手续及开工前清理施工现场和周围的障碍物，完善必要的施工条件及停电等工作。

2、 派出甲方代表向施工人员介绍：防雷设施安装位置及周边区的隐蔽管线埋设情况和施工时的有关注意事项、协调工程进度，检查隐蔽工程和办理工程中间的交接验收和签证。

二、乙方责任/

1、 负责工程预算书的编制、材料和设备的采购、供应和管理，做好施工前的准备工作。

2、 严格执行施工技术要求，确保工程质量，按合同规定的时间竣工。

3、 质保期：保质期1年;保修期内对工程范围内的设备出现质量问题免费维修。

第七条：违约责任勘查

1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，如已开工，乙方不予退还甲方所付的工程费。

2、施工期间因停电、门锁不能开启等原因，造成工期延误，如非乙方原因，工期相应顺延。

3、在特殊情况下，导致合同无法履行或履行过程中发生纠纷时，由甲、乙双方及时协商解决，协商不成时可依法向当地人民法院起诉。

4、甲方逾期付款的，每逾期一日应向乙方支付合同价款的千分之五的违约金。

5、乙方逾期完工的，每逾期一日应向甲方支付合同价款的千分之五的违约金。

第八条：其他

1、本合同未尽事宜双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同共 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份。 第九条：本合同在双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日